Суд вступился за добросовестного застройщика

Между ОГКУ «УКС Смоленской области» (госзаказчик) и ООО «Вязьмастройкомплект» (застройщик) подписан государственный контракт на строительство здания детского сада.
Заказчик, посчитав, что застройщик нарушил сроки выполнения работ по контракту, принял решение об одностороннем отказе от его исполнения.

ООО «Вязьмастройкомплект» обратилось в арбитражный суд с иском к ОГКУ «УКС Смоленской области» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку госзаказчик препятствовал выполнению работ и намеренно уклонялся от сотрудничества при исполнении контракта.

Суд первой инстанции удовлетворил требования застройщика.

Госзаказчик обратился с жалобой в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Апелляционный суд расценил действия госзаказчика, уклонившегося от сотрудничества при исполнении контракта и не предоставившего застройщику полный комплект проектной документации для строительства объекта, как злоупотребление правом.

Указав на отсутствие существенных нарушений ООО «Вязьмастройкомплект» условий контракта, арбитражные суды восстановили нарушенные права добросовестного застройщика.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Опубликовано: 02.03.2016 15:37 Обновлено: 12.05.2023 12:36